仲裁办案札记：工期顺延认定的关键思路与裁决亮点

  在这个春意盎然的早晨，窗外的阳光透过窗帘洒在书桌上，空气中弥漫着淡淡的花香。我一边听着轻柔的音乐，一边坐在电脑前做裁决书初稿的最后一次核对。音乐缓缓流淌，仿佛在诉说着案件的每一个细节，而春天的气息则让我感受到一种宁静与平和。有了AI 的协助，我感觉力量得到了延伸，想记录下每个案件办完后的心得。

  窗台上，这个案件的案卷材料堆得很高，争议焦点错综复杂，既有本请求，又有反请求，双方各执一词，争议点非常明确，但也很复杂。最终，我们三位仲裁员通力合作，只开了一次庭，其他都是通过书面审理方式完成。经过多次讨论和修改，我们最终完成了这份近4万字的裁决书。让我感到欣慰的是，裁决初稿获得了两位边裁老师的一致好评，在三人以上合议的案件中能团队合作、互相学习弥补的感觉真好。

  案件背景是这样的：A公司和B公司签订了一份《B健康食品生产项目钢结构工程承包合同》，合同总价是**万元，工期187天。A公司作为承包方，负责钢结构工程的施工；B公司作为发包方，负责支付工程款。合同签订后，A公司按约施工，但在施工全套工艺流程中，B公司提出了多项工程变更，A公司也按要求完成了这些变更。然而，到了工程款支付的时候，双方却“掐”起来了。

  A公司（申请人）的主要诉求是：B公司拖欠工程款，要求支付工程款、变更款、质保金，并承担逾期付款的违约金。A公司还提出，B公司在卸货时撞坏了门柱包边，要求支付维修费用。

  B公司（被申请人）则提出了反请求，认为A企业存在严重的工期延误，要求A公司支付工期延误违约金，并扣除相应的罚款。B公司还主张，A公司未按合同约定完成施工，导致工程验收延迟，因此拒绝支付部分工程款。

  简单来说，这个案子就是“你欠我钱，我告你违约；你说我工期延误，我反告你拖欠”。双方你来我往，争议点非常明确，但也很复杂，尤其是工期顺延的认定，涉及设计变更、天气影响、现场条件、交叉施工、疫情等多重因素。

  仲裁庭综合全案证据，认为A公司主张的工期顺延因素客观存在，且有合同依据，但A公司提供的证据不足以支撑其主张的全部顺延天数。因此，仲裁庭酌定给予A公司70天的工期顺延。结合实际完工延迟118天，A公司应承担48天的工期延误责任，并支付**元的工期延误违约金。

  在工程案件中，选择仲裁而非诉讼具有非常明显优势，尤其是在涉及复杂技术问题和专业性较强的争议时。以下是仲裁相较于诉讼的主要优势：

  根据《纽约公约》（全称为《承认及执行外国仲裁裁决公约》），仲裁裁决在全球160多个缔约国之间具有高度的可执行性。这在某种程度上预示着，一旦仲裁裁决作出，当事人可以在公约缔约国的法院申请执行，而不需要重新审理案件。相比之下，法院判决的域外执行常常要通过复杂的司法协助程序，甚至有可能面临对方国家法院的重新审查，执行难度较大。例如，在中国作出的仲裁裁决，可以在美国、英国、德国等缔约国直接申请执行，而法院判决则在大多数情况下要经过繁琐的承认与执行程序，甚至有可能因法律制度的差异而被拒绝执行。

  周月萍、周兰萍律师联盟始终致力于分享工程和项目投融资、诉讼仲裁案例有关知识观点。

  我们专注于基础设施与建设工程、环境能源与资源领域法律服务二十余年，专业涵盖EPC项目全过程咨询、基建项目投融建营全周期服务、工程建设项目ESG合规与风险管理、PPP项目诉讼仲裁、工程合同争议解决、困境工程债权实现等。

  周月萍律师，上海国际仲裁中心、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会、杭州仲裁委员会、南京仲裁委员会等机构仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会工程法律评审专家，连续多年获评国际权威争议解决法律评级机构Benchmark Litigation建设工程领域“争议解决之星”。

  周兰萍律师，上海国际仲裁中心、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会、杭州仲裁委员会、南京仲裁委员会等机构仲裁员，生态环境部EOD试点项目评审专家，政协浦东新区六届、七届委员，上海市第三中级人民法院特邀监督员。

  周月萍、周兰萍律师凭借在专业领域丰富的实战经验、客户及同业的广泛好评，连续多年在“建设工程”“项目与基础设施”及相关的争议解决领域荣获重点推荐。

  我们致力于为客户的工程与基础设施项目，提供全生命周期、全方位、一站式优质、高效法律服务。

  以上所刊登的文章和小视频仅代表作者本人观点，不代表律师出具的任何形式之法律意见或建议。

  如需转载或引用该等文章（或视频）的任何内容，请私信沟通授权事宜，并于转载时在文章开头处标注明确来源及作者姓名。未经本作者书面授权，不得转载或使用该等文章（或视频）中的任何内容，含图片、影像等视听资料。如您有意就相关议题进一步交流或探讨，欢迎联系或留言。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

  全美骑士球迷：想念我的King詹姆斯！末节13中0的队友，还想五花肉怎样

  男子带捡来的猫参加选美比赛意外获奖，对手气得直接开骂：“怎么带了根萝卜来参赛！”

  台会声称锁定20余位台湾艺人做出详细的调查，岛内网友批其“乱来”：又开始制造仇恨对立

  六一给孩子的惊喜！儿童发光画板，柔和灯光不伤眼，透明亚克力夜光学习画板手绘可擦，激发孩子的绘画兴趣，...

  全程不脏手，路边画两次，就能拥有全套自制石膏小熊，脱模、涂色发挥娃的创造力#亲子手工 #手工diy ...

  《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律